Általános Szerződési Feltételek:

Zimpro Építőipari Kft.
Hatályos: [2025.11.27.]

1. Az ÁSZF célja és hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Zimpro Építőipari Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által végzett építőipari kivitelezési, felújítási, karbantartási és építőipari szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére, jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

Az ÁSZF irányadó minden olyan szerződésre, amelyet a Szolgáltató természetes vagy jogi személy megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő) köt, beleértve:

• lakásfelújítás,

• generálkivitelezés,

• szerkezetépítés,

• kerítésépítés,

• térburkolás,

• karbantartási munkák,

• egyéb építőipari tevékenységek.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen:

• a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény – Ptk.),

• az építőipari kivitelezési jogszabályok,

• a fogyasztóvédelmi jogszabályok

rendelkezései irányadóak.

2. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Zimpro Építőipari Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Pillangó utca 31.
E-mail: imrelaczko82@gmail.com
Telefonszám: +36 70 776 7753
Cégjegyzékszám: [ha akarod, megadod]
Adószám: [ha akarod, megadod]

A Szolgáltató magyar jog szerint bejegyzett gazdasági társaság.

3. A szolgáltatások megrendelése

3.1. Kapcsolatfelvétel

A Megrendelő a Szolgáltatóval az alábbi módokon léphet kapcsolatba:

• honlapon keresztül (kapcsolatfelvételi űrlap),

• e-mailen,

• telefonon,

• személyesen egyeztetett helyszíni felmérés keretében.

3.2. Árajánlat

A Szolgáltató kérésre árajánlatot készít, amely tartalmazza:

• a munka rövid leírását,

• a várható munkadíjat,

• az anyagköltséget (ha releváns),

• a teljesítési határidőt,

• a fizetési feltételeket.

Az ajánlat 15 napig érvényes, hacsak az ajánlat másként nem rendelkezik.

3.3. Szerződés létrejötte

A szerződés létrejöhet:

• külön írásban aláírt vállalkozói szerződéssel, vagy

• az árajánlat írásbeli elfogadásával, vagy

• megrendelői e-maillel, amely visszaigazolja az ajánlatot.

4. Díjazás és fizetési feltételek

4.1. Árak

A Szolgáltató árai nettó + ÁFA, kivéve, ha az ajánlat másként rendelkezik.

4.2. Előleg

A kivitelezési munkák többségénél a Szolgáltató előleget kérhet, jellemzően:

• 20–50% közötti összegben,

• az anyagok előzetes beszerzéséhez és a munkakezdés biztosításához.

4.3. Fizetési mód

A Megrendelő az alábbi módokon teljesíthet:

• banki átutalás, vagy

• készpénz, ha a két fél így állapodik meg.

4.4. Részszámlázás

Hosszabb kivitelezés esetén a Szolgáltató jogosult:

• részszámlákat kiállítani az elvégzett munkafázisokról.

4.5. Késedelmes fizetés

Késedelem esetén a Szolgáltató jogosult:

• a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására,

• a munkavégzés felfüggesztésére.

5. A teljesítés feltételei

5.1. Teljesítési határidő

A határidőt az árajánlat vagy a szerződés tartalmazza.

A határidőt módosíthatja:

• időjárás,

• anyagellátási probléma,

• előre nem látható műszaki körülmény,

• a Megrendelő által kért módosítás.

5.2. Helyszín biztosítása

A Megrendelő köteles:

• a munkaterületet átadni,

• biztosítani az alapvető infrastruktúrát (pl. víz, áram, megközelítés),

• a személyes tárgyakat, bútorokat eltávolítani vagy védeni.

5.3. Anyagok beszerzése

A megrendelő választása szerint:

• az anyagot a Szolgáltató szerzi be (ez a gyakoribb), vagy

• a Megrendelő biztosítja.

A Szolgáltató nem felel a Megrendelő által biztosított hibás, alkalmatlan anyagért.

6. Módosítások és pótmunkák

6.1. Megrendelő által kért változtatások

Ha a Megrendelő a munka során módosítást kér (plusz helyiség, plusz anyag stb.), az:

• külön egyeztetést,

• új árajánlatot,

• pótszerződést igényelhet.

6.2. Feltárt hibák és előre nem látható körülmények

Ha a munka során olyan körülmény derül ki, amely:

• az ajánlat adásakor még nem volt látható vagy ismerhető,

• új feladatot jelent (pl. falbontáskor kiderülő vezetékhiba),

az pótmunkának minősül, amelyet külön kell díjazni.

7. Jótállás és szavatosság

7.1. Vállalkozói szavatosság

A Szolgáltató a Ptk. szerinti kellékszavatosságot vállalja az elvégzett munkára.

7.2. Jótállás

Ha a jogszabály kötelező jótállást ír elő (pl. építési-szerelési munkák esetén), a Szolgáltató:

• 1 év jótállást vállal a kivitelezésre.

7.3. Nem tartozik jótállás alá

A következőkért a Szolgáltató nem felel:

• nem rendeltetésszerű használat,

• házilag vagy harmadik fél által elvégzett utólagos beavatkozás,

• a Megrendelő által biztosított hibás vagy alkalmatlan anyag,

• természetes elhasználódás.

8. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő köteles:

• a munkaterületet átadni,

• az együttműködést biztosítani,

• a vállalkozói díjat határidőben megfizetni,

• a munka megkezdését akadályozó körülményeket elhárítani.

A Megrendelő jogosult:

• a munkavégzést ellenőrizni,

• indokolt panaszt tenni,

• hibás teljesítés esetén jótállást és szavatosságot érvényesíteni.

9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles:

• a munkát a szakmai szabályok szerint elvégezni,

• a munkaterületet tisztán átadni befejezéskor,

• a szerződést betartani,

• az adatvédelmi előírásokat alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult:

• előleget kérni,

• a nem fizetés miatt a munkát megszakítani,

• pótmunkadíjat felszámítani indokolt esetben.

10. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:

• a Megrendelő mulasztásából eredő károkért,

• vis maior esetén felmerült késedelemért,

• a már meglévő és rejtett hibákért, amelyek előre nem voltak felismerhetők.

11. Panaszkezelés

A Megrendelő panaszait az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:

• E-mail: imrelacko82@gmail.com

• Telefonszám: +36 70 776 7753

• Postai cím: 2049 Diósd, Pillangó utca 31.

A Szolgáltató a panaszra 30 napon belül írásban válaszol.

12. Adatkezelés

A Szolgáltató adatkezelési tevékenységét külön tartalmazza, elérhető a weboldalon.

13. Vis maior

A Szolgáltató nem felel a szerződés teljesítésének elmaradásáért olyan okból, amely nem róható fel neki, például:

• extrém időjárás,

• áramszünet,

• ellátási zavar,

• jogszabályváltozás,

• háborús vagy rendkívüli helyzet.

14. Jogviták rendezése

Felek esetleges vitás ügyeiket elsőként békés úton rendezik.

Fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő fordulhat:

Pest Vármegyei Békéltető Testülethez

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.
Tel.: +36 1 474 7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági út igénybevétele esetén:

• a Szolgáltató székhelye szerinti Érd Városi Bíróság (illetékességi rend szerint)

jár el.

15. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására.
A módosítás a Honlapon való közzététel napján lép hatályba.

16. Záró rendelkezések

A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy:

• az ÁSZF-et elolvasta,

• azt megértette,

• és elfogadja.

Adatkezelési Tájékoztató